5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине




5. Содержание курса лекционных занятий


^ Раздел I. Выявление нарушений обязанностей контрагентами и оформление документов, подтверждающих их

Тема 1. Общие положения. 1 ч.

Органы, осуществляющие защиту штатских прав в сфере предпринимательской деятельности. Порядок и формы защиты штатских прав. Пределы 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине защиты штатских прав. Юридические деяния предприятия по защите штатских прав в сфере предпринимательской деятельности.

Тема 2. Общие вопросы организации контроля и учета за исполнением обязанностей. 2 ч.

Основная задачка и цель контроля и учета за 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине исполнением обязанностей. Роль вещественного права в осуществлении контроля за исполнением обязанностей. Виды контроля и учета за исполнением обязанностей.

Организация контроля на предприятии за своевременным исполнением обязанностей по договорам. Организация на предприятии 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине приемки исполненного обязательства. Оформление документов на выявленные нарушения в процессе контроля за исполнением обязанностей. Роль юридической службы в процессе контроля за исполнением обязанностей.

Тема 3. Контроль за количеством и качеством исполненного обязательства 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине.

Подтема 1. Контроль за обеспечением сохранности груза при перевозке. 4 ч.

Обязанности работников предприятия в процессе приемки вагонов. Порядок проверки количества и состояния груза. Оформление документов на выявленные нарушения при приемке. Оформление перевозочных документов 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине при выдаче грузов жд станцией.

Приемка грузов при перевозке авто транспортом. Оформление документов на выявленные нарушения.

Подтема 2. Контроль за количеством и качеством поступившей продукции (продукта) на склад предприятия. 8 ч.

Общие вопросы производства 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине приемки продукции. Сроки приемки продукции. Обязанности работников склада, оперативных служб, членов комиссии в процессе приемки продукции. Организация контроля за эксплуатацией и внедрением продукции. Оформление документов в доказательство недостачи, недоброкачественности, комплектности и других нарушений 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине. Оформление извещения о вызове представителя поставщика (изготовителя) продукции и удостоверения на незаинтересованного представителя, участвовавшего в комиссии.

Подтема 3. Контроль за качеством выполненных строй работ. 2 ч.

Оформление документов на выявленные в процессе приемки недочеты. Оформление 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине документов на недочеты, выявленные в процессе использования принятого объекта.

Тема 4. Контроль за своевременным исполнением обязанностей.

Подтема 1. Контроль за своевременным исполнением обязанностей по договору поставки продукции (продукта). 1 ч.

Форма учета и порядок его ведения 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине. Отражение в учете предписаний вещественного права по своевременному выполнению обязанностей. Оформление документов в доказательство факта просрочки поставки либо недопоставки продукции и продуктов, факта преждевременной отгрузки продукции и продуктов, факта нарушения графиков отгрузки 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине, факта просрочки либо невыборки продукции (продукта).

Подтема 2. Контроль за своевременным выполнением сторонами обязанностей по договору перевозки грузов. 1 ч.

Контроль за своевременным выполнением сторонами обязанностей по договору перевозки грузов жд 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине транспортом. Учетная карточка выполнения заявки на перевозку грузов., правила составления и дизайна ее Контроль за своевременной доставкой груза стальной дорогой. Контроль за своевременной погрузкой и выгрузкой вагонов и контейнеров. Учет времени простоя вагонов и контейнеров 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине. Учет извещений о времени подачи вагонов под погрузку и выгрузку. Памятка подачи и уборки вагонов и ее предназначение.

Контроль за своевременным выполнением сторонами обязанностей по договору перевозки грузов авто 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине транспортом. Учетная карточка выполнения плана перевозок. Контроль за соблюдением времени погрузки и выгрузки автомобилей и за сверхнормативным простоем их.

Подтема 3. Контроль за своевременным исполнением обязанностей в серьезном строительстве. 1 ч.

Контроль за своевременной передачей заказчиком 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине подрядчику технической и другой документации, оборудования и материалов. Документы, подтверждающие просрочку передачи. Контроль за своевременной приемкой оконченных строительством объектов и шагов работ, законсервированных строительством объектов и неиспользованных вещественных ценностей. Документы, подтверждающие просрочку 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине приемки. Контроль за своевременным созданием работ подрядчиком. Документы, подтверждающие просрочку производства работ.

Тема 5. Контроль за созданием расчетов. 2 ч.

Подтема 1. Поставка. Контроль за товарностью платежного документа. Контроль за правильным применением цен на 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине продукцию, продукты и тару, установленных скидок и надбавок к стоимости. Контроль за своевременной оплатой продукции и продукта. Контроль за обоснованностью отказов от полной либо частичной оплаты платежных документов на отгруженную продукцию 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине и продукты. Контроль за подготовительной платой, за своевременным выставлением аккредитива под отгрузку продукции и продукта и правильным внедрением его.

Соблюдение норм вещественного права, регулирующих дела по поставке продукции и продуктов, в процессе 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине проверки корректности производства расчетов.

Оформление документов, подтверждающих выявленные нарушения при проверке корректности производства расчетов за продукцию и продукты.

Подтема 2. Серьезное строительство. Контроль за товарностью платежного документа. Контроль за правильным применением цен и тарифов па материалы 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине и услуги, также транспортных и заготовительно-складских расходов на материалы. Контроль за своевременной оплатой переданных материалов и оказанных услуг, выполненных строительно-монтажных работ, достигнутой экономией от рационализаторских предложений и против сметы.

Соблюдение 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине норм вещественного права, регулирующих дела по серьезному строительству в процессе проверки корректности производства расчетов.

Оформление документов, подтверждающих выявленные нарушения при проверке корректности производства расчетов.

Подтема 3. Перевозка грузов жд и авто транспортом 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине. Контроль за правильным применением тарифов по провозным платежам и сборам, по платежам за использование выгонами и контейнерами. Контроль за правильным начислением штрафов: за невыполнение заявки на перевозку грузов; за сверхнормативный обычной автомобилей 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине; за недогруз вагонов и автомобилей; за повреждение и сдачу неочищенных вагонов и др.

Соблюдение норм вещественного права, регулирующих дела по перевозке грузов жд и авто транспортом, в процессе проверки корректности производства расчетов 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине.

Мероприятия, проводимые на предприятии с целью предотвращения нарушения выполнения обязанностей по договору перевозки и понижения уплаты штрафа и других платежей за вышеперечисленные нарушения.


^ Раздел II. Претензионный и исковой порядок защиты штатских прав

Тема 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине 6. Общие положения. 2 ч.

Суть претензионно-исковой работы. Организация претензионно-исковой работы на предприятии. Содержание претензионно-исковой работы. Соблюдение претензионных сроков и последствия их несоблюдения. Разграничение функций по ведению претензионной работы меж структурными 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине подразделениями предприятия.

Тема 7. Определение в договоре критерий претензионного порядка урегулирования споров. 2 ч.

Установление обязательности соблюдения претензионного порядка защиты штатских прав в договоре. Сроки предъявления претензий. Содержание претензий. Оформление претензий. Порядок направления 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине претензий. Сроки рассмотрения претензий. Содержание ответа на претензию. Оформление ответа на претензию. Порядок направления ответа на претензию. Порядок выполнения общепризнанных претензий.

Тема 8. Претензионный порядок защиты штатских прав, предусмотренный федеральными законами. 2 ч 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине.

Порядок предъявления и рассмотрения претензий, вытекающих из отношений по перевозке грузов. Нормативно-правовые акты, регулирующие порядок предъявления и рассмотрения претензий (на примере жд транспорта). Сроки предъявления претензий. Переуступка права требования. Содержание претензии 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине. Оформление претензии. Документы, прилагаемые к отдельным видам претензий. Порядок направления претензий. Сроки рассмотрения претензий. Оформление ответа на претензию. Порядок выполнения общепризнанных претензий.

Порядок предъявления и рассмотрения претензий, вытекающих из отношений к оказанию услуг 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине связи.

Тема 9. Предъявление претензий, вытекающих из отдельных видов хозяйственных отношений. 2 ч.

Подтема 1. Предъявление претензий, вытекающих из контракта поставки.

1. Разграничение функций меж службами предприятия по подготовке документов, нужных для приложения к претензионным 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине письмам.

2. Оформление претензионных писем и подготовка документов, нужных для приложения к ним, вытекающих из: недостачи продукции и продуктов; поставки плохой и некомплектной продукции и продуктов; просрочки распоряжения изготовителем забракованной и некомплектной продукцией 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине и продуктом, также отгруженными без контракта либо сверх количества, предусмотренного контрактом; поставки продукции и продуктов с производственными недочетами; поставки немаркированной или ненадлежаще маркированной продукции и продуктов, без тары либо упаковки или в 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине ненадлежащей таре и упаковке; недопоставки либо просрочки поставки продукции либо продуктов; преждевременной поставки продукции и продуктов без согласия покупателя; просрочки возврата тары; расчетов и внедрения цен на продукцию и продукты. Порядок определения 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине срока на предъявление обозначенных претензий. Эталоны претензионных писем.

3. Подготовка расчетов и документов, нужных для приложения к претензионным письмам о возмещении убытков от: уменьшения объема производства; конфигурации ассортимента выпускаемой продукции; простоя производства из-за отсутствия 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине продукции; использования в установленном порядке взаимозаменяемых материалов; производства недополученной своими силами; вывоза продукции от поставщика ускоренным методом; завоза нужной продукции со стороны; возврата либо реализации продукции ненадлежащего свойства либо некомплектной продукции 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине; устранения недочетов в продукции ненадлежащего свойства.

4. Подготовка расчетов и документов, нужных для приложения к претензионным письмам, о возмещении убытков, причиняемых поставщику непредставлением либо несвоевременным представлением разнарядки на отгрузку продукции, отказом покупателя 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине от подлежащей поставке продукции личного выполнения, отказом покупателя от подлежащей поставке продукции серийного (массового) производства, также в связи с ухудшением по вине покупателя принятой на ответственное хранение продукции, с представлением плохой технической документации 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине на изготовка продукции и внесением в нее конфигураций.

5. Порядок определения начала срока на предъявление претензий о
возмещении убытков. Эталоны претензионных писем и расчетов.

Подтема 2. Предъявление претензий, вытекающих из контракта подряда на серьезное строительство 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине.

1. Разграничение функций меж службами предприятия по оформлению претензионных писем и подготовка документов, нужных для приложения к ним.

2. Оформление претензионных писем к подрядным строительным организациям и подготовка документов, нужных для приложения к ним 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине, вытекающих из: несвоевременного производства работ по договору подряда; плохого выполнения строительно-монтажных работ; расчетов за материалы и изделия и оказанные услуги.

3. Оформление претензионных писем к предприятиям-заказчикам и подготовка документов, нужных 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине для приложения к ним, вытекающих из: просрочки передачи технической документации; просрочки передачи документов о разрешении соответственных органов на создание работ и переселение лиц, живущих в зданиях, подлежащих сносу либо реконструкции; задержки приемки объектов и 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине шагов работы; расчетов за выполненные работы, переданные материалы, изделия и оказанные услуги.

4. Порядок определения начала срока на предъявление обозначенных претензий. Эталоны претензионных писем.

Подтема 3. Предъявление претензий, вытекающих из договоров на перевозку 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине грузов жд и авто транспортом.

1. Разграничение функций меж службами предприятия по оформлению претензионных писем и подготовке документов, нужных для приложения к ним.

2. Оформление претензионных писем и подготовка документов, нужных для приложения к ним, вытекающих 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине из: необеспечения сохранности грузов при перевозке; невыполнения. заявки на перевозку грузов и расчетов по штрафам за невыполнение заявки; простоя жд на гонок, контейнеров, автомобилей и расчетов по плате за использование ими, просрочки 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине доставки груза; расчетов по провозным платежам и сборам; недогрузка вагонов, автомобилей; других нарушений.

3. Порядок определения начала срока на предъявление обозначенных претензий. Эталоны претензионных писем.

Тема 10. Предъявление исков. 2 ч.

Подтема 1. Общие 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине положения, значение и цель исковой работы. Объем исковой работы. Роль служб предприятия в исковой работе. Определение подведомственности и подсудности подлежащего передаче в трибунал появившегося спора. Определение размера и уплата гос пошлины 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине по исковому заявлению. Форма и содержание искового заявления. Возможность соединения в одном исковом заявлении нескольких требований. Отзыв на исковое заявление. Предъявление встречного иска.

Подтема 2. Оформление исковых заявлений и расчетов исковой суммы, вытекающих из 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине нарушения обязанностей: по договору поставки продукции и продуктов; по договору строительного подряда; по договору на перевозку грузов жд и авто транспортом; по договору на отпуск электронной и термический энергии. Разграничение функций меж службами предприятия 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине по подготовке документов, нужных для приложения к исковым заявлениям.


^ 6. Программка семинарских занятий


Семинары по курсу проводятся в виде теоретических занятий, на которых рассматриваются вопросы, обозначенные в плане семинарских занятий. Ответы на вопросы 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине должны быть подготовлены в письменном виде (в тетради).

По неким темам предусмотрены задания. Задания представляют собой поручения студентам приготовить разные гражданско-правовые документы, составить обзоры судебной практики и др. Выполнение указан 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине­ных заданий должно содействовать развитию практических способностей, умения использовать свои зания в области теории на практике. Задания должны производиться порядке самостоятельной работы в домашних критериях. Определенные требования к выполнению заданий указаны 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине в истинной программке в разделе, посвященной самостоятельной работе студентов. Задания не должны производиться всеми без исключения студентами. Педагог, ведущий семинарские занятия, определяет определенных студентов, которые будут делать задания.

Нужный для подготовки к занятию нормативный 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине материал приведен в списке нормативных актов. При использовании этими списками сле­дует подразумевать, что они носят только примерный нрав и не исключают выявления студентами других, а именно новейших, нормативных актов. Для этого студенты 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине должны обращаться к официальным изданиям, таким как «Российская газета», «Собрание законодательства РФ», «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти РФ», «Бюллетень Верховного Суда РФ», «Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине» и др. При исследовании рекомендованных нормативных актов нужно учиты­вать, что со времени их принятия во многие из их внесены конфигурации и допол­нения. Потому нужно воспользоваться животрепещущими текстами правовых актов, содержащимися 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине в справочных правовых системах «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и др. В связи с этим, в перечнях нормативных актах не указываются источники их начального опубликования.

При подготовке к занятиям студенты должны изучить конспекты лекций, основную и дополнительную 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине рекомендованную литературу, относящиеся к этой теме нормативные правовые акты и материалы судебной практики. Только после чего можно приступить к подготовке ответов на теоретические вопросы.


^ 7. Самостоятельная работа студента


Самостоятельная работа – вид 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине персональной деятельности студента, основанный на собственных познавательных ресурсах. Целью самостоятельной работы студентов явля­ется обучение способностям работы с научной литературой и практическими материалами, необходимыми для углубленного изу­чения курса, также развитие у их устойчивых возможностей 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине к самостоятельному (без помощи педагога) изу­чению и изложению приобретенной инфы. В связи с этим основными задачками самостоятельной работы студентов являются:

во-1-х, продолжение исследования дисциплины в домаш­них 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине критериях по программке, предложенной педагогом;

во-2-х, привитие студентам энтузиазма к юридической литературе, судебной практике, правотворческому процессу.

Исследование и изложение инфы, приобретенной в итоге изу­чения научной литературы и практических материалов, подразумевает развитие у 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине студентов как владения способностями устной речи, так и возможностей к точному письменному изложению материала.

Основными формами самостоятельной работы студентов являются:

1. Исследование теоретического материала во внеаудиторных критериях при подготовке к аудиторным занятиям (семинарам) и 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине к экзамену.

2. Подготовка рефератов по отдельным темам программки. Целью написания рефератов является привитие студентам способностей самостоятельной работы над литературными и законодательными источниками, размещенной судебной и арбитражной практикой с тем, чтоб 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине на базе их анализа и обобщения студенты могли делать собственные выводы теоретического и практического нрава, обосновывая их подходящим образом. Требования к оформлению рефератов, содержаться в VI разделе учебно-методического комплекса.

3. Выполнение 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине в домашних критериях обозначенных в теме заданий, в том числе в виде составления проектов гражданско-правовых документов, обзоров судебной практики по отдельным категориям дел (определенной темы). Если другое не обозначено в задании, обзоры судебной 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине практики должны содержать описание определенных судебных актов (более 5) и выраженных в их позиций судебных инстанций, носящих общий нрав (объяснение правовых норм, правоположения, применение аналогии закона и права). Нужно стремиться к тому 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине, чтоб не просто пересказывать содержание судебных актов, а излагать позиции судов по более спорным, проблемным вопросам толкования и внедрения правовых норм, может быть, со своими комментами. Определенные задания по составлению проектов 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине гражданско-правовых документов и темы обзоров судебной практики указаны в плане (программке) семинарских занятий.

Самостоятельная работа студентов должно быть организована с учетом времени исследования той либо другой темы по учебному плану. Работа студента в аудиторных 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине и во внеаудиторных критериях по проблематике должна очень совпадать.

Основной формой контроля за самостоятельной работой студен­тов являются семинарские занятия, также еженедельные консультации педагога.

При подведении итогов самостоятельной работы 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине (а именно, написания рефератов, контрольных работ) педагогом основное внимание должно уделяться разбору и оценке наилучших работ, анализу недочетов. По предложению педагога студент может выложить содержание выполненной им письменной работы на семинарских упражнениях 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине.
^ Темы рефератов

  1. Основная задачка и цель контроля и учета за исполнением обязанностей.

  2. Роль вещественного права в осуществлении контроля за исполнением обязанностей.

  3. Виды контроля и учета за исполнением обязанностей.

  4. Организация контроля на предприятии 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине за своевременным исполнением обязанностей по договорам.

  5. Организация на предприятии приемки исполненного обязательства.

  6. Оформление документов на выявленные нарушения в процессе контроля за исполнением обязанностей.

  7. Роль юридической службы в процессе контроля за исполнением обязанностей.

  8. Обязанности работников 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине предприятия в процессе приемки вагонов.

  9. Порядок проверки количества и состояния груза.

  10. Оформление документов на выявленные нарушения при приемке.

  11. Оформление перевозочных документов при выдаче грузов жд станцией.

  12. Приемка грузов при перевозке авто транспортом 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине. Оформление документов на выявленные нарушения.

  13. Общие вопросы производства приемки продукции.

  14. Сроки приемки продукции.

  15. Обязанности работников склада, оперативных служб, членов комиссии в процессе приемки продукции.

  16. Организация контроля за эксплуатацией и внедрением 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине продукции.

  17. Оформление документов в доказательство недостачи, недоброкачественности, комплектности и других нарушений.

  18. Оформление извещения о вызове представителя поставщика (изготовителя) продукции и удостоверения на незаинтересованного представителя, участвовавшего в комиссии.

  19. Контроль за своевременным исполнением обязанностей по 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине договору поставки продукции (продукта).

  20. Оформление документов в доказательство факта просрочки поставки либо недопоставки продукции и продуктов, факта преждевременной отгрузки продукции и продуктов, факта нарушения графиков отгрузки, факта просрочки либо невыборки продукции (продукта).

  21. Контроль 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине за своевременным выполнением сторонами обязанностей по договору перевозки грузов жд транспортом.

  22. Контроль за своевременным выполнением сторонами обязанностей по договору перевозки грузов авто транспортом.

  23. Контроль за своевременным исполнением обязанностей в серьезном 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине строительстве.

  24. Контроль за созданием расчетов.

  25. Организация претензионно-исковой работы на предприятии.

  26. Разграничение функций по ведению претензионной работы меж структурными подразделениями предприятия.

  27. Определение в договоре критерий претензионного порядка урегулирования споров.

  28. Претензионный порядок защиты штатских прав, предусмотренный 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине федеральными законами.

  29. Предъявление претензий, вытекающих из контракта поставки.

  30. Предъявление претензий, вытекающих из контракта подряда на серьезное строительство.

  31. Предъявление претензий, вытекающих из договоров на перевозку грузов жд и авто транспортом.

  32. Общие положения 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине, значение и цель исковой работы.



^ 8. Учебные и учебно-методические материалы


    1. Основная литература


1. Юдин В.Я. Арбитражный процесс. Учебное пособие. Ижевск, Детектив-информ, 2007.

2. (+) Егиазаров В.А. Транспортное право: учебник. Издание 4-ое, переработанное и дополненное. М 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине.: ЗАО Юстицинформ, 2007.


^ 8.2. Дополнительная литература


Абова Т.Е. Охрана хозяйственных прав компаний (гл. 3). М., Юридическая литература, 1975. с. 90-158.

Абова Т.Е. Законодательство о защите прав компаний и организаций. М., Познание, 1978. с. 5-28.

Алиева И.Д 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине. Защита штатских прав прокурором и другими уполномоченными органами. М., Волтерс Клувер, 2006. Книжка расположена в СПС «КонсультантПлюс».

Аристаков Ю.М. и др. Правовая работа на промышленном предприятии. М., Юрид. лит., 1972. гл. 8.

Белевич А 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине.В. Об ответственности за неисполнение валютного обяза­тельства // Законодательство. 1998. № 12.

Богданова Е.Е. Неувязка основания защиты личных штатских прав // Журнальчик русского права. 2004. № 10. Статья расположена в СПС «КонсультантПлюс».

Богданова Е.Е. Административный порядок защиты штатских прав 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине // Право и экономика. 2004. № 5. Статья расположена в СПС «КонсультантПлюс».

Богданова Е.Е. Формы и методы защиты штатских прав и интересов // Журнальчик русского права. 2003. № 6. Статья расположена в СПС «КонсультантПлюс».

Брагинский М.И., Витрянский В 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине.В. Договорное право. Книжка 1-ая. М., Статут, 1999. Гл. VIII. Книжка расположена в СПС «КонсультантПлюс».

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Догово­ры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и других услу 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине­гах в сфере транспорта. Книжка 4. М., 2003.

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Догово­ры о выполнении работ и оказании услуг. Книжка 3. М., 2002.

Брагинский М.И. Контракт подряда и подобные 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине ему договоры. М.: Статут. 1999.

Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976.

Бутнев В.В. Понятие механизма защиты личных штатских прав // Механизм защиты личных штатских прав: Сборник научных трудов. Ярославль, 1990.

Васькин В. Возмещение 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине реального вреда и упущенной выгоды // Хозяйство и право. 1994. № 3.

Веретенникова С.Н. Меры самозащиты в русском штатском праве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004.

Вершинин А.П. Методы защиты штатских прав в суде 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. СПб., 1998.

Витрянский В.В. Проценты по валютному обязательству как форма ответственности // Хозяйство и право. 1997. № 8.

Витрянский В.В. Защита имущественных прав бизнесменов. М.: БЕК, 1992.

Витрянский В.В 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине. Задачи арбитражно-судебной защиты штатских прав участников имущественного оборота: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 1996.

Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязанностей. Вопрос теории и практики. М., Статут. 2004. § 1 гл. II. Книжка расположена в 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине СПС «КонсультантПлюс».

Штатское право. В 4 т. Том I. Общая часть: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. Третье издание. М., Волтерс Клувер, 2005. Раздел 3, гл. 14 – 17.

Штатское право. В 4 т. Том 3. Учебник 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. Третье изд. М. Волтерс Клувер, 2005. гл. 29, § 1; гл. 31, § 2; гл. 32, § 1; гл. 36, § 1; гл. 37, § 2.

Штатское право. В 3-х томах. Том 1. Учебник. Издание шестое, перераб. и доп. / Под ред. А 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., Проспект, 2005. Гл. 13, 14, 23, 26, 27.

Штатское право. В 3-х томах. Том 2. Учебник. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., Проспект, 2003. Гл. 30, § 2, § 4; гл. 36, § 1, § 2; гл. 38, § 2.

Штатское право. Учебник для 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине вузов / Под ред. М.И. Илларионовой. М., Норма-Инфра-М, 1998. Гл. 19, § 2, § 4; гл. 14, § 8; гл. 4.

Штатское право. Часть 2. / Под ред. А.Г. Калпина. М., Юрист. 2000. Раздел 4. Гл. 1, § 1, § 2; гл. 8, § 3; гл. 11.

Грибанов В.П. Ответственность за 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине нарушение штатских прав и обя­занностей. М., 1973.

Гришин Д.А. Неустойка: теория, практика, законодательство. М., Статут, 2005. Книжка расположена в СПС «КонсультантПлюс».

Грибанов В.П. Пределы воплощения и защиты штатских прав // Воплощение и защита штатских 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине прав. М., 2000. Раздел 2.

Грось А.А. Защита штатских прав: Сравнительный анализ институтов римского личного права и действующего штатского и штатского процессуального права // Правоведение. 1999. N 4.

Дегтярев С.Л. Возмещение убытков в штатском и арбитражном 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине процессе. М. 2003 г. Книжка расположена в СПС «КонсультантПлюс».

Евтеев В.С. Возмещение убытков как вид ответственности в коммерческой деятельности: Учеб. пособие для вузов. М., Зерцало-М. 2005.

Егиазаров В.А. Транспортное 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине право. Учебник. Издание 4-ое, переработанное и дополненное. М., ЗАО Юстицинформ, 2007. Книжка расположена в СПС «КонсультантПлюс».

Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление штатскими правами. М., Лекс-Книга, 2002.

Живихина И.Б. Самозащита права принадлежности – мера 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине охраны либо форма защиты? // Арбитражный и штатский процесс. 2005. № 11. Статья расположена в СПС «КонсультантПлюс».

Живихина И.Б. Применение мер оперативного воздействия и самозащиты права принадлежности: вопросы теории и практики // Русский арбитр 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине. 2006. № 6. Статья расположена в СПС «КонсультантПлюс».

Жуйков В.М. Судебная защита прав людей и юридических лиц. М.: Городец, 1997.

Завидов Б.Д., Гусев О.Б. Защита штатских прав по законодательству Рф // Арбитражный и штатский 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине процесс. 2000. № 1. Статья расположена в СПС «КонсультантПлюс».

Зубовский Г.Б. Гражданско-правовая защита прав бизнесменов в Русской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002.

Илларионова Т.И. Механизм деяния гражданско-правовых охранительных мер 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине: Учебное пособие. Свердловск: Изд-во СЮИ, 1980.

Клеандров М.И., Шохина Т.С. Оперативные меры защиты прав компаний и производственных объединений. М., 1985.

Клеандров М.И Экономическое правосудие в Рф: прошедшее, истинное, будущее. М., Волтерс Клувер, 2006. Книжка 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине расположена в СПС «КонсультантПлюс».

Комментарий к Штатскому кодексу РФ, части первой (постатейный). Издание третье, исправленное, дополненное и переработанное. / Под ред. О.Н. Садикова. М., Инфра-М; Договор, 2005. Книжка расположена в СПС «КонсультантПлюс 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине».

Карапетов А.Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в русском и забугорном праве. М., Статут, 2005. Книжка расположена в СПС «КонсультантПлюс».

Карпов М.С. Гражданско-правовые меры оперативного воздействия. М 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине., Статут, 2004.

Каменков В.С. Защита интересов юридических лиц и людей в хозяйственном (арбитражном) процессе. М.: Амалфея, 2001.

Кархалев Д.Н. Соотношение мер защиты и мер ответственности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003.

Кирилин А 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине. Защита прав и легитимных интересов // Закон. 2002. N 8.

Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. М.: Юридическая литература, 1991.

Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ (постатейный) / Под ред. В.В. Яркова. 2-е изд 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине., исправленное и дополненное. М., Волтерс Клувер, 2004. Книжка расположена в СПС «КонсультантПлюс».

Комментарий к Кодексу торгового мореплавания Русской Федерации / Под ред. Г.Г. Иванова. М.: Издательство "Спарк", 2000.

Комментарий к Уставу жд транспорта Россий 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине­ской Федерации / Под ред.В.А. Вайпана. М., 2003.

Комментарий к Уставу авто транспорта РСФСР. М., 1976.

Кораблева М.С. Защита штатских прав: новые нюансы // Животрепещущие задачи штатского права / Под ред. М.И. Брагинского. М., 1998.

Красавцев 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине О.А. Ответственность, меры защиты и санкции в советс­ком штатском праве // Сборник ученых трудов. Выпуск № 39. Свердловск, 1975.

Курбатов А.Я. Сочетание личных и общественных интересов при правовом регулировании предпринимательской деятельности 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине. М.: Центр ЮрИнфоР, 2001.

Латынцев А.В. Обеспечение выполнения договорных обязанностей. М.: Лекс-книга, 2002.

Лейст О.Э. Санкции в русском праве. М., 1962.

Мамутов В.К. и др. Предприятие и вещественная ответственность. Киев, Наук. Думка 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине, 1971, гл. 3, § 2, § 3; гл. 6, § 1, § 2.

Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. М., 1970.

Новоселова Л.А. Проценты по валютным обязанностям. М. 2003. Книжка расположена в СПС «КонсультантПлюс».

Минц Б.И. Организация претензионно-исковой работы на предприятии 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине. УрГУ. Свердловск, 1980.

Организация хозяйственно-правовой работы на предприятии / Под ред В.К. Мамутова, Ю.С. Циммермана. М., Юрид. лит., 1975. гл. 3, §3; гл. 4, §§ 2, §§ 5; гл. 5, §§ 3; гл. 6, §2.

Осипов Ю.К., Юков М.К. Защита прав 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине социалистических организаций в суде. М.: Юридическая литература, 1982.

Остапюк Н.В. Понятие и формы защиты штатских прав. Особенности нотариальной защиты штатских прав. // Юрист. 2006. № 4 и № 5. Статья расположена в СПС «КонсультантПлюс».

Павлодский Е.А 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине. Случай и неодолимая сила в русском гражданс­ком праве. М., 1978.

Постатейный комментарий к Штатскому процессуальному кодексу РФ. / Под ред. П.В. Крашенинникова. Издание 2-ое, исправленное и дополненное. М., Статут, 2005. Книжка расположена в СПС «КонсультантПлюс 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине».

Задачи защиты личных штатских прав: Сборник научных трудов. Ярославль: Изд-во гос. ун-та, 2000.

Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. М.: Юридическая литература, 1984.

Пугинский Б.И. Коммерческое право Рф 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине: Учебник. М.: Зерцало-М, 2005.

Семенова Е. Работа с претензией // ЭЖ-Юрист. 2004. N 29.

Сиваков О.В. и др. Транспортное право. Учебное пособие. М., Былина, 2001.

Ракитина Л.Н., Маркин А.В. Претензионное создание 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине: Понятие, суть, значение // Юрист. 2004. N 5.

Решетникова И.В., Ярков В.В. Штатское право и штатский процесс в современной Рф. Екатеринбург – Москва, 1999. Гл. 7, 8.

Рожкова М.А. Средства и методы правовой защиты сторон 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине коммерческого спора. М., Волтерс Клувер, 2006. книжка расположена в СПС «КонсультантПлюс»

Розенберг М.Г. Правовая природа процентов годичных по валютным обязанностям // Штатский кодекс Рф. Препядствия. Теория. Прак­тика. Сб. памяти С. А. Хохлова 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине. М., 1998.

Свердлык Г.А., Страунинг Э.Л. Понятие и юридическая природа самозащиты штатских прав // Правительство и право. 1998. № 5.

Свердлык Г.А., Страунинг Э.Л. Защита и самозащита штатских прав: Учебное пособие. М., 2002.

Сухова 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине Г.И. О практике разрешения споров по договору строи­тельного подряда // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2000. № 6.

Суханов Е.А. О юридической природе процентов по валютным обяза­тельствам // Законодательство. 1997. № 1.

Тархов В.А. Ответственность по русскому 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине штатскому праву. Саратов, 1973.

Фалькович М.С. Претензии и иски, вытекающие из железнодо­рожной перевозки // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2002. № 2.

Эрделевский А.М. Самозащита прав // КонсультантПлюс: справ. прав. система. 2001.


^ 8.3. Нормативные акты и 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине материалы судебной практики


Конституция РФ.

Штатский кодекс РФ.

Штатский процессуальный кодекс РФ.

Арбитражный процессуальный кодекс РФ.

Федеральный конституционный закон от 21 мая 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Русской Федерации».

Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 102-ФЗ «О 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине третейских судах в РФ».

Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ».

Воздушный кодекс РФ от 19.03.97 № 60-ФЗ.

Кодекс торгового мореплавания Русской Федерации от 30.04.99 № 81-ФЗ.

Кодекс внутреннего аква транспорта 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине РФ от 7.03.01 № 24-ФЗ.

«О транспортно-экспедиционной деятельности»: ФЗ от 30.06.03 № 87-ФЗ.

«Устав жд транспорта Русской Федерации» (с изм. и доп. от 7 июля 2003 г.): ФЗ от 10.01.03 № 18-ФЗ.

«Об утверждении Правил оказания услуг 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине по перевозке пассажиров, багажа, грузов для личных (бытовых) нужд на внутреннем аква транспорте»: Постановление Правительства РФ от 6.02.03 № 72.

Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ "Утомившись авто транспорта и городского наземного электронного транспорта"

«Об утверждении 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине Правил оказания услуг по перевозке пассажиров, также грузов, багажа и грузобагажа для личных (бытовых) нужд на федеральном жд транспорте» (с изм. и доп. от 29 января 2001 г.): Постановление Правительства РФ от 11.03.99 № 277.

«Об 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине утверждении Правил выдачи грузов на жд транспорте»: Приказ МПС РФ от 18.06.03 № 29.

«Об утверждении Правил перевозок грузов жд транспортом насыпью и навалом»: Приказ МПС РФ от 16.06.03 № 22.

«Об утверждении Правил перевозок жд транспортом грузов в открытом 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине подвижном составе»: Приказ МПС РФ от 16.06.03 № 19.

«Об утверждении Правил перевозок жд транспортом грузов маленькими отправками»: Приказ МПС РФ от 18.06.03 № 33.

«Об утверждении Правил перевозок жд транспортом грузов в специализированных контейнерах»: Приказ МПС 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине РФ от 18.06.03 № 31.

«Об утверждении Правил чистки и промывки вагонов и контейнеров после выгрузки грузов»: Приказ МПС РФ от 18.06.03 № 46.

«Об утверждении Правил приема грузов к перевозке жд транспортом»: Приказ МПС РФ от 18.06.03 № 28.

«Об 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном жд транспорте»: Приказ МПС РФ от 26.07.02 № 30.

«Об утверждении Правил перевозок жд транспортом животных»: Приказ МПС РФ от 18.06.03 № 35.

«Об утверждении Правил наполнения перевозочных документов 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине на перевозку грузов жд транспортом»: Приказ МПС РФ от 18.06.03 № 39.

«Об утверждении Правил дизайна и взыскания штрафов при перевозках грузов жд транспортом»: Приказ МПС РФ от 18.06.03 № 43.

«Об утверждении Правил составления актов при перевозках грузов 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине жд транспортом»: Приказ МПС РФ от 18.06.03 № 45.

«Об утверждении Правил предъявления и рассмотрения претензий, появившихся в связи с воплощением перевозок грузов жд транспортом»: Приказ МПС РФ от 18.06.03 № 42.

«Правила перевозок грузов и буксировки 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине плотов и судов речным транспортом». Часть 1: Утверждены Департаментом речного транспорта Минтранса РФ (в редакции на 1 января 1994 г.).

«Об утверждении правил организации пассажирских перевозок на авто транспорте»: Приказ Минтранса РСФСР от 31.12.81 № 200.

«О Правилах 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине расчетов меж стальными дорогами по выплатам штрафов пассажирам, связанным с задержкой отправления либо запоздания пассажирских поездов»: Распоряжение МПС РФ от 19.12.02 № 791р.

Временная методика определения размера вреда (убытков), причиненного нарушениями хозяйственных договоров: приложение 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине к письму Госарбитража СССР от 28.12.1990 № С-12/НА-225; одобрена Гос комиссией Совета Министров СССР по экономической реформе 21 декабря 1990 года.

Аннотация о порядке приемки продукции производственно-технического предназначения и продуктов народного употребления по количеству, утвержденная Постановлением 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П-6.

Аннотация о порядке приемки продукции производственно-технического предназначения и продуктов народного употребления по качеству, утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7.

Постановление Пленума Верховного 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине Суда РФ и Пленума Высшего Ар­битражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О неких вопросах, связанных с применением части первой Штатского кодекса Русской Федерации».

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 фев 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине­раля 1998 г. № 8 «О неких вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права принадлежности и других вещных прав».

Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда от 22 октября 1997 г. № 18 "О неких вопросах, связанных с применением положений 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине Штатского кодекса Русской Федерации о договоре поставки"

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда от 6 октября 2005 г. № 30 «О неких вопросах практики внедрения Федерального закона "Утомившись жд транспорта Русской Федерации».


^ 9. Контролирующие материалы


Одним из частей 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине текущего контроля успеваемости студентов очной формы обучения является внутрисеместровая аттестация. Сроки проведения внутрисеместровой аттестации определяются утвержденным графиком учебного процесса. 2-ая внутрисеместровая аттестация проводится за 2 недели до начала сессии в целях подведения итогов 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине текущей успеваемости и решения вопроса о допуске студентов к сдаче зачета либо экзамена.

Студенты очной формы обучения по окончании седьмого семестра сдают экзамен. Экзамен проводится, обычно, в устной форме. Оценка ответов студентов 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине на экзамене осуществляется в согласовании с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежной аттестации обучающихся в Удмуртском муниципальном институте (п. 3.3.6).


^ 10. Учебно-тематический план курса при заочной форме обучения

(нормативный срок обучения (6 лет))





темы



Наименование

Лекции

(час 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине)

Практические занятия

(час.)

Самостоятельная работа

(час.)




Раздел 1 «Выявление нарушений обязанностей контрагентами и оформление документов, подтверждающих их»










1
^ Общие положения
-

-

10

2

Общие вопросы организации контроля и учета

за исполнением обязанностей.

2




15

3

Контроль за количеством и качеством исполненного 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине обязательства.




-







Подтема 1. Контроль за обеспечением сохранности груза при перевозке.

2

-

15




Подтема 2. Контроль за количеством и качеством поступившей продукции (продукта) на склад предприятия.

4

-

15




Подтема 3. Контроль за качеством выполненных строй работ.

2

-

15

4

Контроль за своевременным 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине исполнением обязанностей.












^ Подтема 1. - по договору поставки
1

-

10




Подтема 2. - по договору перевозки грузов.

1

-

10




Подтема 3. - по договору строительного подряда.

1

-

10

5
^ Контроль за созданием расчетов
2

-

15




Раздел 2

«Претензионный и исковой порядок

защиты штатских прав»










6
^ Общие положения
1

-

10

7

Определение в договоре 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине критерий претензионного порядка урегулирования споров.

2

-

15

8

Претензионный порядок защиты штатских прав, предусмотренный федеральными законами.

2

-

10

9

Предъявление претензий, вытекающих из отдельных видов хозяйственных отношений:

-Из контракта поставки

-Из контракта подряда на серьезное строительство

-Из договоров на перевозку 5. Содержание курса лекционных занятий - Учебно-методический комплекс по дисциплине грузов

2

-

15

10

Предъявление исков.

2

-

15



Итого
24

-

180


5-uchebno-metodicheskoe-i-programmno-informacionnoe-rabochaya-programma-uchebnaya-disciplina-obespechenie-bezopasnosti.html
5-uchet-faktora-vremeni-v-analize-effektivnosti-investicij-statistika.html
5-uma-palata-a-gluposti-saratovskaya-step-evgeniya-ginzburg.html